E-Book, Deutsch, 202 Seiten
ISBN: 978-3-7388-0365-5
Verlag: Fraunhofer IRB Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Kostensicherheit schaffen sie durch klare Vergütungs- und Nachtragsregelungen. Die Autoren erklären die rechtlichen Grundlagen. Sie geben Praxishinweise zum häufig streitigen Umgang mit Nachtragsverlangen bauausführender Unternehmen.Termingerechte Baufertigstellung erreichen Projektverantwortliche, indem sie Ausführungsfristen und Vertragsstrafen vertraglich sicher regeln. Dieses Buch zeigt, wie sie mit Behinderungsanzeigen korrekt umgehen können und bereits eingetretene Bauablaufstörungen meistern.Qualitätsgerechte Bauausführung erwirken sie durch die rechtssichere Anwendung der vertraglichen Erfüllungs- und Mängelansprüche. An Schaubildern und Praxisbeispielen erklären die Autoren, wie Projektverantwortliche auf Qualitätsdefizite im Rahmen der Bauausführung reagieren müssen.
Das übersichtliche Layout, die vielen Praxishinweise und Beispiele sowie der ausführliche Anhang, in dem der Text der VOB/B sowie Auszüge des BGB zusammengestellt sind, machen dieses Handbuch zu einem wertvollen Hilfsmittel im Berufsalltag von Projektsteuerern, Architekten, Ingenieuren sowie Bauherren und Investoren.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1;Titelei;4
2;Impressum;5
3;Vorwort;6
4;Inhaltsverzeichnis;8
5;1Einleitung;20
6;2Vertragsbestandteile, Rangfolgeregelungen;22
6.1;2.1Grundlagen;22
6.1.1;2.1.1VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingung;22
6.1.2;2.1.2VOB/B Geltungsvereinbarung;23
6.1.3;2.1.3Bauleistungen;25
6.1.4;2.1.4Planungs- und Überwachungsleistungen;25
6.2;2.2Bestandteile des Bauvertrags;26
6.2.1;2.2.1Vertragsinhalte des Bauvertrags;26
6.2.2;2.2.2Rangfolgeregelungen;26
6.2.3;2.2.3Auslegung;27
6.2.4;2.2.4Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis;28
6.2.5;2.2.5Funktionale Leistungsbeschreibung;28
7;3Vergütung;30
7.1;3.1Grundsätze der Vergütung;30
7.1.1;3.1.1Leistungssoll als Grundlage des Vergütungsanspruchs;30
7.1.2;3.1.2Preisklauseln;33
7.1.3;3.1.3Nachlass;34
7.1.4;3.1.4Skonto;35
7.1.5;3.1.5Kostenanschlag und Vorarbeiten;35
7.2;3.2Einheitspreisvertrag;36
7.3;3.3Pauschalpreisvertrag;39
8;4Nachträge;42
8.1;4.1Anordnungsrecht des Auftraggebers;43
8.2;4.2Preisanpassung bei Mehr- oder Mindermengen;45
8.2.1;4.2.1Grundsätze der Preisanpassung gemäß §?2 Abs.?3 VOB/B;45
8.2.2;4.2.2Mengenmehrung;47
8.2.3;4.2.3Mengenminderung;48
8.3;4.3Geänderte Leistungen, §?2 Abs.?5 VOB/B;49
8.3.1;4.3.1Abweichung Leistungsist vom Leistungssoll;50
8.3.2;4.3.2Anordnung des Auftraggebers;51
8.3.3;4.3.3Vergütung der geänderten Leistung;51
8.4;4.4Zusätzliche Leistungen, §?2 Abs.?6 VOB/B;53
8.4.1;4.4.1Abweichung Leistungsist vom Leistungssoll;53
8.4.2;4.4.2Anordnung des Auftraggebers;54
8.4.3;4.4.3Ankündigungserfordernis;54
8.4.4;4.4.4Vergütung der zusätzlichen Leistung;55
8.5;4.5Nachträge bei Pauschalverträgen, §?2 Abs.?7 VOB/B;55
8.5.1;4.5.1Mengenänderungen grundsätzliche ohne Auswirkungen auf den Pauschalpreis;56
8.5.2;4.5.2Geänderte oder zusätzliche Leistungen im Pauschalvertrag;56
8.6;4.6Leistungen ohne Auftrag, §?2 Abs.?8 VOB/B;57
8.6.1;4.6.1Nachträgliches Anerkenntnis des Auftraggebers, §?2 Abs.?8 Nr.?2 Satz 1 VOB/B;58
8.6.2;4.6.2Notwendige Leistung, die dem Willen des Auftraggebers entspricht und die der Auftragnehmer angezeigt hat, §?2 Abs.?8 Nr.?2 Satz 2 VOB/B;58
8.6.3;4.6.3Geschäftsführung ohne Auftrag, §?2 Abs.?8 Nr.?3 VOB/B;59
8.7;4.7Stundenlohnarbeiten;60
8.8;4.8Nachtragsvereinbarungen;61
9;5Ausführungsfristen, Baubehinderungen, Vertragsstrafen;64
9.1;5.1Ausführungsfristen;64
9.1.1;5.1.1Verbindliche Vertragsfristen;64
9.1.2;5.1.2Unbestimmte Fristvereinbarungen;65
9.1.3;5.1.3Zwischenfristen;65
9.1.4;5.1.4Beginn der Ausführung;66
9.1.5;5.1.5Fehlende Vereinbarung des Ausführungsbeginns;66
9.1.6;5.1.6Mitteilungspflichten;68
9.1.7;5.1.7Förderungspflichten;68
9.1.8;5.1.8Abhilfeverlangen;68
9.1.9;5.1.9Einhaltung der Ausführungsfristen;70
9.2;5.2Baubehinderungen;70
9.2.1;5.2.1Behinderungsbegriff;71
9.2.2;5.2.2Anzeigepflicht;71
9.2.3;5.2.3Schriftform;72
9.2.4;5.2.4Inhalt der Behinderungsanzeige;73
9.2.5;5.2.5Bauzeitverlängerung durch höhere Gewalt;74
9.2.6;5.2.6Bauzeitverlängerung durch Witterungseinflüsse;74
9.2.7;5.2.7Nachholungspflicht;75
9.2.8;5.2.8Dauer der Bauzeitverlängerung;77
9.2.9;5.2.9Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche;79
9.3;5.3Vertragsstrafe;82
9.3.1;5.3.1Voraussetzungen;82
9.3.2;5.3.2Wirksamkeit;83
10;6Regelungen zur Bauausführung;86
10.1;6.1Grundlagen;86
10.2;6.2Zutrittsrecht, Einsichtsrecht und Auskunftsrecht;87
10.2.1;6.2.1Zutrittsrecht;87
10.2.2;6.2.2Einsichtsrecht;88
10.2.3;6.2.3Auskunftsrecht;88
10.3;6.3Mängel während der Ausführung;89
10.4;6.4Nachunternehmereinsatz;89
11;7Sicherheitsleistungen;92
11.1;7.1Allgemeines;92
11.1.1;7.1.1Sicherheiten zugunsten des Auftragnehmers;92
11.1.2;7.1.2Sicherheiten zugunsten des Auftraggebers;92
11.2;7.2Vertragserfüllungssicherheit des Auftraggebers;94
11.3;7.3Mängelansprüchesicherheit des Auftraggebers;95
11.4;7.4Bauhandwerkersicherheit des Auftragnehmers;98
12;8Abnahme;102
12.1;8.1Allgemeines;102
12.2;8.2Abnahmeformen;102
12.3;8.3Förmliche Abnahme, §?12 Abs.?4 VOB/B;104
12.4;8.4Fiktive Abnahme, §?12 Abs.?5 Nr.?1, 2 VOB/B;105
12.5;8.5Rechtswirkungen der Abnahme;106
12.6;8.6Gesamtabnahme und Teilabnahme;106
13;9Rechnungsstellung und Zahlungen;108
13.1;9.1Abrechnung;108
13.1.1;9.1.1Prüfbare Abrechnung, §?14 Abs.?1 VOB/B;108
13.1.2;9.1.2Notwendige Feststellungen für die Abrechnung, §?14 Abs.?2 VOB/B;109
13.1.3;9.1.3Aufstellung der Rechnung durch den Auftraggeber;110
13.2;9.2Abrechnung von Stundenlohnarbeiten;110
13.2.1;9.2.1Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Ausführung von Stundenlohnarbeiten, §?15 Abs.?3 VOB/B;111
13.2.2;9.2.2Einwendungen zu Stundenlohnzetteln;112
13.3;9.3Abschlagszahlungen, §?16 Abs.?1 VOB/B;112
13.3.1;9.3.1Abschlagszahlungen für vertragsgemäße Leistungen, §?16 Abs.?1 Nr.?1 VOB/B;112
13.3.2;9.3.2Frist zur Vornahme von Abschlagszahlungen, §?16 Abs.?1 Nr.?3 VOB/B;113
13.4;9.4Vorauszahlungen, §?16 Abs.?2 VOB/B;114
13.4.1;9.4.1Vorauszahlungsvereinbarung;114
13.4.2;9.4.2Sicherheit des Auftraggebers;115
13.4.3;9.4.3Verzinsung von Vorauszahlungen;115
13.4.4;9.4.4Anrechnung von Vorauszahlungen;115
13.5;9.5Schlussrechnung und Schlusszahlung;116
13.5.1;9.5.1Schlussrechnung;116
13.5.2;9.5.2Prüfung der Schlussrechnung durch den Auftraggeber;116
13.5.3;9.5.3Schlusszahlung des Auftraggebers;117
13.6;9.6Verjährung des Vergütungsanspruchs;118
14;10Mängelansprüche;120
14.1;10.1Mängelansprüche vor der Abnahme;120
14.1.1;10.1.1Beseitigung vertragswidriger Stoffe oder Bauteile;120
14.1.2;10.1.2Während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistungen;122
14.2;10.2Mängelansprüche nach Abnahme;124
14.3;10.3Verjährung von Mängelansprüchen nach Abnahme;126
14.3.1;10.3.1Regelfristen;126
14.3.2;10.3.2Verjährungshemmung durch schriftliche Mangelanzeige;126
15;11Kündigung des Bauvertrags;128
15.1;11.1Grundsätzliches zur Kündigung;128
15.2;11.2Kündigung durch den Auftraggeber, §?8 VOB/B;129
15.2.1;11.2.1Freies Kündigungsrecht des Auftraggebers, §?8 Abs.?1 VOB/B;129
15.2.2;11.2.2Kündigungsrecht wegen Vermögensverfalls des Auftragnehmers, §?8 Abs.?2 VOB/B;130
15.2.3;11.2.3Kündigung wegen mangelhafter oder vertragswidriger Leistungen des Auftragnehmers, §?8 Abs.?3 Nr.?1 Satz?1 i.?V.?m. §?4 Abs.?7 VOB/B;131
15.2.4;11.2.4Kündigungsrecht wegen verzögerter Leistungen des Auftragnehmers, §?8 Abs.?3 Nr.?1 Satz?1 i.?V.?m. §?5 Abs.?4 VOB/B;133
15.2.5;11.2.5Sonstige außerordentliche Kündigungsgründe des Auftraggebers;134
15.2.6;11.2.6Teilkündigung des Auftraggebers, §?8 Abs.?3 Nr.?1 Satz?2 VOB/B;134
15.3;11.3Kündigung durch den Auftragnehmer, §?9 VOB/B;135
15.3.1;11.3.1Kündigungsrecht wegen Gläubigerverzugs, §?9 Abs.?1 lit. a VOB/B;135
15.3.2;11.3.2Kündigungsrecht wegen Zahlungsverzugs, §?9 Abs.?1 lit. b VOB/B;136
15.3.3;11.3.3Sonstige außerordentliche Kündigungsgründe des Auftragnehmers;136
15.4;11.4Leistungsstandfeststellung;137
16;Anhang 1;138
16.1;Text der VOB/B;138
16.2;Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) – Teil?B;138
16.2.1;Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B);138
16.2.1.1;§?1 Art und Umfang der Leistung;138
16.2.1.1.1;§?2 Vergütung;138
16.2.1.1.2;§?3 Ausführungsunterlagen;140
16.2.1.1.3;§?4 Ausführung;140
16.2.1.1.4;§?5 Ausführungsfristen;142
16.2.1.1.5;§?6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung;142
16.2.1.1.6;§?7 Verteilung der Gefahr;143
16.2.1.1.7;§?8 Kündigung durch den Auftraggeber;143
16.2.1.1.8;§?9 Kündigung durch den Auftragnehmer;144
16.2.1.1.9;§?10 Haftung der Vertragsparteien;145
16.2.1.1.10;§?11 Vertragsstrafe;145
16.2.1.1.11;§?12 Abnahme;145
16.2.1.1.12;§?13 Mängelansprüche;146
16.2.1.1.13;§?14 Abrechnung;147
16.2.1.1.14;§?15 Stundenlohnarbeiten;148
16.2.1.1.15;§?16 Zahlung;148
16.2.1.1.16;§?17 Sicherheitsleistung;150
16.2.1.1.17;§?18 Streitigkeiten;151
17;Anhang 2;152
17.1;BGB (Auszug);152
17.1.1;Bürgerliches Gesetzbuch (BGB);152
17.1.2;Auszug Buch 1?Allgemeiner Teil;152
17.2;Abschnitt 3?Rechtsgeschäfte;152
17.2.1;Titel 2?Willenserklärung;152
17.2.1.1;§?119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums;152
17.2.1.1.1;§?120 Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung;152
17.2.1.1.2;§?121 Anfechtungsfrist;152
17.2.1.1.3;§?122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden;152
17.2.1.1.4;§?123 Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung;153
17.2.1.1.5;§?124 Anfechtungsfrist;153
17.2.1.1.6;§?125 Nichtigkeit wegen Formmangels;153
17.2.1.1.7;§?126 Schriftform;153
17.2.1.1.8;§?126a Elektronische Form;153
17.2.1.1.9;§?126b Textform;153
17.2.1.1.10;§?127 Vereinbarte Form;154
17.2.1.1.11;§?127a Gerichtlicher Vergleich;154
17.2.1.1.12;§?128 Notarielle Beurkundung;154
17.2.1.1.13;§?129 Öffentliche Beglaubigung;154
17.2.1.1.14;§?130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden;154
17.2.1.1.15;§?131 Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen;154
17.2.1.1.16;§?132 Ersatz des Zugehens durch Zustellung;154
17.2.1.1.17;§?133 Auslegung einer Willenserklärung;155
17.2.1.1.18;§?134 Gesetzliches Verbot;155
17.2.1.1.19;§?135 Gesetzliches Veräußerungsverbot;155
17.2.1.1.20;§?136 Behördliches Veräußerungsverbot;155
17.2.1.1.21;§?137 Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot;155
17.2.1.1.22;§?138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher;155
17.2.1.1.23;§?139 Teilnichtigkeit;155
17.2.1.1.24;§?140 Umdeutung;155
17.2.1.1.25;§?141 Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts;155
17.2.1.1.26;§?142 Wirkung der Anfechtung;155
17.2.1.1.27;§?143 Anfechtungserklärung;156
17.2.1.1.28;§?144 Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts;156
17.2.1.2;Titel 3?Vertrag;156
17.2.1.2.1;§?145 Bindung an den Antrag;156
17.2.1.2.2;§?146 Erlöschen des Antrags;156
17.2.1.2.3;§?147 Annahmefrist;156
17.2.1.2.4;§?148 Bestimmung einer Annahmefrist;156
17.2.1.2.5;§?149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung;156
17.2.1.2.6;§?150 Verspätete und abändernde Annahme;157
17.2.1.2.7;§?151 Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden;157
17.2.1.2.8;§?152 Annahme bei notarieller Beurkundung;157
17.2.1.2.9;§?153 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden;157
17.2.1.2.10;§?154 Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung;157
17.2.1.2.11;§?155 Versteckter Einigungsmangel;157
17.2.1.2.12;§?156 Vertragsschluss bei Versteigerung;157
17.2.1.2.13;§?157 Auslegung von Verträgen;157
17.2.1.3;Titel 4?Bedingung und Zeitbestimmung;157
17.2.1.3.1;§?158 Aufschiebende und auflösende Bedingung;157
17.2.1.3.2;§?159 Rückbeziehung;158
17.2.1.3.3;§?160 Haftung während der Schwebezeit;158
17.2.1.3.4;§?161 Unwirksamkeit von Verfügungen während der Schwebezeit;158
17.2.1.3.5;§?162 Verhinderung oder Herbeiführung des Bedingungseintritts;158
17.2.1.3.6;§?163 Zeitbestimmung;158
17.2.1.4;Titel 5?Vertretung und Vollmacht;158
17.2.1.4.1;§?164 Wirkung der Erklärung des Vertreters;158
17.2.1.4.2;§?165 Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter;158
17.2.1.4.3;§?166 Willensmängel; Wissenszurechnung;159
17.2.1.4.4;§?167 Erteilung der Vollmacht;159
17.2.1.4.5;§?168 Erlöschen der Vollmacht;159
17.2.1.4.6;§?169 Vollmacht des Beauftragten und des geschäftsführenden Gesellschafters;159
17.2.1.4.7;§?170 Wirkungsdauer der Vollmacht;159
17.2.1.4.8;§?171 Wirkungsdauer bei Kundgebung;159
17.2.1.4.9;§?172 Vollmachtsurkunde;159
17.2.1.4.10;§?173 Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis;159
17.2.1.4.11;§?174 Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten;159
17.2.1.4.12;§?175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde;160
17.2.1.4.13;§?176 Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde;160
17.2.1.4.14;§?177 Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht;160
17.2.1.4.15;§?178 Widerrufsrecht des anderen Teils;160
17.2.1.4.16;§?179 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht;160
17.2.1.4.17;§?180 Einseitiges Rechtsgeschäft;160
17.2.1.4.18;§?181 Insichgeschäft;161
17.3;Abschnitt 5?Verjährung;161
17.3.1;Titel 1?Gegenstand und Dauer der Verjährung;161
17.3.1.1;§?194 Gegenstand der Verjährung;161
17.3.1.1.1;§?195 Regelmäßige Verjährungsfrist;161
17.3.1.1.2;§?196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück;161
17.3.1.1.3;§?197 Dreißigjährige Verjährungsfrist;161
17.3.1.1.4;§?198 Verjährung bei Rechtsnachfolge;161
17.3.1.1.5;§?199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen;161
17.3.1.1.6;§?200 Beginn anderer Verjährungsfristen;162
17.3.1.1.7;§?201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen;162
17.3.1.1.8;§?202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung;162
17.3.1.2;Titel 2?Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung;162
17.3.1.2.1;§?203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen;162
17.3.1.2.2;§?204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung;162
17.3.1.2.3;§?205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht;164
17.3.1.2.4;§?212 Neubeginn der Verjährung;164
17.3.1.2.5;§?213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprüchen;164
17.3.1.3;Titel 3?Rechtsfolgen der Verjährung;164
17.3.1.3.1;§?214 Wirkung der Verjährung;164
17.3.1.3.2;§?215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung;164
17.3.1.3.3;§?216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen;164
17.3.1.3.4;§?217 Verjährung von Nebenleistungen;164
17.4;Abschnitt 7?Sicherheitsleistung;165
17.4.1;§?232 Arten;165
17.4.1.1;§?233 Wirkung der Hinterlegung;165
17.4.1.1.1;§?234 Geeignete Wertpapiere;165
17.4.1.1.2;§?235 Umtauschrecht;165
17.4.1.1.3;§?236 Buchforderungen;165
17.4.1.1.4;§?237 Bewegliche Sachen;165
17.4.1.1.5;§?238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden;165
17.4.1.1.6;§?239 Bürge;166
17.4.1.1.7;§?240 Ergänzungspflicht;166
17.5;Buch 2?Recht der Schuldverhältnisse;166
17.6;Abschnitt 1?Inhalt der Schuldverhältnisse;166
17.6.1;Titel 1?Verpflichtung zur Leistung;166
17.6.1.1;§?241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis;166
17.6.1.1.1;§?247 Basiszinssatz;166
17.6.1.1.2;§?248 Zinseszinsen;166
17.6.1.1.3;§?249 Art und Umfang des Schadensersatzes;166
17.6.1.1.4;§?250 Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung;167
17.6.1.1.5;§?251 Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung;167
17.6.1.1.6;§?252 Entgangener Gewinn;167
17.6.1.1.7;§?253 Immaterieller Schaden;167
17.6.1.1.8;§?254 Mitverschulden;167
17.6.1.1.9;§?273 Zurückbehaltungsrecht;167
17.6.1.1.10;§?274 Wirkungen des Zurückbehaltungsrechts;167
17.6.1.1.11;§?275 Ausschluss der Leistungspflicht;168
17.6.1.1.12;§?276 Verantwortlichkeit des Schuldners;168
17.6.1.1.13;§?277 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten;168
17.6.1.1.14;§?278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte;168
17.6.1.1.15;§?279 (weggefallen);168
17.6.1.1.16;§?280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung;168
17.6.1.1.17;§?281 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung;168
17.6.1.1.18;§?282 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht nach §?241 Abs.?2;169
17.6.1.1.19;§?283 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht;169
17.6.1.1.20;§?284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen;169
17.6.1.1.21;§?285 Herausgabe des Ersatzes;169
17.6.1.1.22;§?286 Verzug des Schuldners;169
17.6.1.1.23;§?287 Verantwortlichkeit während des Verzugs;170
17.6.1.1.24;§?288 Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden;170
17.7;Abschnitt 2?Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen;170
17.7.1;§?305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag;170
17.7.1.1;§?305a Einbeziehung in besonderen Fällen;171
17.7.1.1.1;§?305b Vorrang der Individualabrede;171
17.7.1.1.2;§?305c Überraschende und mehrdeutige Klauseln;171
17.7.1.1.3;§?306 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit;171
17.7.1.1.4;§?306a Umgehungsverbot;171
17.7.1.1.5;§?307 Inhaltskontrolle;171
17.7.1.1.6;§?308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit;172
17.7.1.1.7;§?309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit;173
17.7.1.1.8;§?310 Anwendungsbereich;176
17.8;Abschnitt 3?Schuldverhältnisse aus Verträgen;177
17.8.1;Titel 1?Begründung, Inhalt und Beendigung;177
17.8.1.1;Untertitel 1?Begründung;177
17.8.1.1.1;§?311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse;177
17.8.1.1.2;§?311a Leistungshindernis bei Vertragsschluss;177
17.8.1.1.3;§?311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass;177
17.8.1.1.4;§?311c Erstreckung auf Zubehör;178
17.8.1.2;Untertitel 3?Anpassung und Beendigung von Verträgen;178
17.8.1.2.1;§?313 Störung der Geschäftsgrundlage;178
17.8.1.3;Titel 2?Gegenseitiger Vertrag;178
17.8.1.3.1;§?320 Einrede des nicht erfüllten Vertrags;178
17.8.1.3.2;§?321 Unsicherheitseinrede;178
17.8.1.3.3;§?322 Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug;178
17.8.1.3.4;§?323 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung;179
17.8.1.3.5;§?324 Rücktritt wegen Verletzung einer Pflicht nach §?241 Abs.?2;179
17.8.1.3.6;§?325 Schadensersatz und Rücktritt;179
17.8.1.3.7;§?326 Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der Leistungspflicht;179
17.8.1.4;Titel 4?Draufgabe, Vertragsstrafe;180
17.8.1.4.1;§?336 Auslegung der Draufgabe;180
17.8.1.4.2;§?337 Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe;180
17.8.1.4.3;§?338 Draufgabe bei zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung;180
17.8.1.4.4;§?339 Verwirkung der Vertragsstrafe;180
17.8.1.4.5;§?340 Strafversprechen für Nichterfüllung;180
17.8.1.4.6;§?341 Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung;180
17.8.1.4.7;§?342 Andere als Geldstrafe;181
17.8.1.4.8;§?343 Herabsetzung der Strafe;181
17.8.1.4.9;§?344 Unwirksames Strafversprechen;181
17.8.1.4.10;§?345 Beweislast;181
17.8.1.5;Titel 5?Rücktritt; Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen;181
17.8.1.6;Untertitel 1?Rücktritt;181
17.8.1.6.1;§?346 Wirkungen des Rücktritts;181
17.8.1.6.2;§?347 Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt;182
17.8.1.6.3;§?348 Erfüllung Zug-um-Zug;182
17.8.1.6.4;§?349 Erklärung des Rücktritts;182
17.8.1.6.5;§?350 Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung;182
17.8.1.6.6;§?351 Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts;182
17.8.1.6.7;§?352 Aufrechnung nach Nichterfüllung;182
17.8.1.6.8;§?353 Rücktritt gegen Reugeld;182
17.8.1.6.9;§?354 Verwirkungsklausel;182
17.8.1.7;Titel 3?Aufrechnung;182
17.8.1.7.1;§?387 Voraussetzungen;182
17.8.1.7.2;§?388 Erklärung der Aufrechnung;183
17.8.1.7.3;§?389 Wirkung der Aufrechnung;183
17.8.1.7.4;§?390 Keine Aufrechnung mit einredebehafteter Forderung;183
17.8.1.7.5;§?391 Aufrechnung bei Verschiedenheit der Leistungsorte;183
17.8.1.7.6;§?392 Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderung;183
17.8.1.7.7;§?393 Keine Aufrechnung gegen Forderung aus unerlaubter Handlung;183
17.8.1.7.8;§?394 Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung;183
17.8.1.7.9;§?395 Aufrechnung gegen Forderungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften;183
17.8.1.7.10;§?396 Mehrheit von Forderungen;183
17.8.1.8;Titel 4?Erlass;183
17.8.1.8.1;§?397 Erlassvertrag, negatives Schuldanerkenntnis;183
17.8.1.9;Abschnitt 5?Übertragung einer Forderung;184
17.8.1.9.1;§?398 Abtretung;184
17.8.1.9.2;§?399 Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung;184
17.8.1.9.3;§?400 Ausschluss bei unpfändbaren Forderungen;184
17.8.1.9.4;§?401 Übergang der Neben- und Vorzugsrechte;184
17.8.1.9.5;§?402 Auskunftspflicht; Urkundenauslieferung;184
17.8.1.9.6;§?403 Pflicht zur Beurkundung;184
17.8.1.9.7;§?404 Einwendungen des Schuldners;184
17.8.1.9.8;§?405 Abtretung unter Urkundenvorlegung;184
17.8.1.9.9;§?406 Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger;184
17.8.1.9.10;§?407 Rechtshandlungen gegenüber dem bisherigen Gläubiger;184
17.8.1.9.11;§?408 Mehrfache Abtretung;185
17.8.1.9.12;§?409 Abtretungsanzeige;185
17.8.1.9.13;§?410 Aushändigung der Abtretungsurkunde;185
17.8.1.9.14;§?411 Gehaltsabtretung;185
17.8.1.9.15;§?412 Gesetzlicher Forderungsübergang;185
17.8.1.9.16;§?413 Übertragung anderer Rechte;185
17.9;Abschnitt 7?Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern;186
17.9.1;§?420 Teilbare Leistung;186
17.9.1.1;§?421 Gesamtschuldner;186
17.9.1.1.1;§?422 Wirkung der Erfüllung;186
17.9.1.1.2;§?423 Wirkung des Erlasses;186
17.9.1.1.3;§?424 Wirkung des Gläubigerverzugs;186
17.9.1.1.4;§?425 Wirkung anderer Tatsachen;186
17.9.1.1.5;§?426 Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang;186
17.9.1.1.6;§?427 Gemeinschaftliche vertragliche Verpflichtung;186
17.9.1.1.7;§?428 Gesamtgläubiger;186
17.9.1.1.8;§?429 Wirkung von Veränderungen;187
17.9.1.1.9;§?430 Ausgleichungspflicht der Gesamtgläubiger;187
17.9.1.1.10;§?431 Mehrere Schuldner einer unteilbaren Leistung;187
17.9.1.1.11;§?432 Mehrere Gläubiger einer unteilbaren Leistung;187
17.10;Abschnitt 8?Einzelne Schuldverhältnisse;187
17.10.1;Titel 9?Werkvertrag und ähnliche Verträge;187
17.10.1.1;Untertitel 1?Werkvertrag;187
17.10.1.2;Kapitel 1?Allgemeine Vorschriften;187
17.10.1.2.1;§?631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag;187
17.10.1.2.2;§?632 Vergütung;187
17.10.1.2.3;§?632a Abschlagszahlungen;188
17.10.1.2.4;§?633 Sach- und Rechtsmangel;188
17.10.1.2.5;§?634 Rechte des Bestellers bei Mängeln;188
17.10.1.2.6;§?634a Verjährung der Mängelansprüche;188
17.10.1.2.7;§?635 Nacherfüllung;189
17.10.1.2.8;§?636 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz;189
17.10.1.2.9;§?637 Selbstvornahme;189
17.10.1.2.10;§?638 Minderung;189
17.10.1.2.11;§?639 Haftungsausschluss;189
17.10.1.2.12;§?640 Abnahme;189
17.10.1.2.13;§?641 Fälligkeit der Vergütung;190
17.10.1.2.14;§?641a (weggefallen);190
17.10.1.2.15;§?642 Mitwirkung des Bestellers;190
17.10.1.2.16;§?643 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung;190
17.10.1.2.17;§?644 Gefahrtragung;190
17.10.1.2.18;§?645 Verantwortlichkeit des Bestellers;191
17.10.1.2.19;§?646 Vollendung statt Abnahme;191
17.10.1.2.20;§?647 Unternehmerpfandrecht;191
17.10.1.2.21;§?647a Sicherungshypothek des Inhabers einer Schiffswerft;191
17.10.1.2.22;§?648 Kündigungsrecht des Bestellers;191
17.10.1.2.23;§?648a Kündigung aus wichtigem Grund;191
17.10.1.2.24;§?649 Kostenanschlag;192
17.10.1.2.25;§?650 Anwendung des Kaufrechts;192
17.10.1.3;Kapitel 2?Bauvertrag;192
17.10.1.3.1;§?650a Bauvertrag;192
17.10.1.3.2;§?650b Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers;192
17.10.1.3.3;§?650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach §?650b Absatz?2;193
17.10.1.3.4;§?650d Einstweilige Verfügung;193
17.10.1.3.5;§?650e Sicherungshypothek des Bauunternehmers;193
17.10.1.3.6;§?650f Bauhandwerkersicherung;193
17.10.1.3.7;§?650g Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung;194
17.10.1.3.8;§?650h Schriftform der Kündigung;194
17.10.1.4;Kapitel 3?Verbraucherbauvertrag;195
17.10.1.4.1;§?650i Verbraucherbauvertrag;195
17.10.1.4.2;§?650j Baubeschreibung;195
17.10.1.4.3;§?650k Inhalt des Vertrags;195
17.10.1.4.4;§?650l Widerrufsrecht;195
17.10.1.4.5;§?650m Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs;195
17.10.1.4.6;§?650n Erstellung und Herausgabe von Unterlagen;196
17.10.1.5;Kapitel 4?Unabdingbarkeit;196
17.10.1.5.1;§?650o Abweichende Vereinbarungen;196
17.10.1.6;Untertitel 2?Architektenvertrag und Ingenieurvertrag;196
17.10.1.6.1;§?650p Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen;196
17.10.1.6.2;§?650q Anwendbare Vorschriften;196
17.10.1.6.3;§?650r Sonderkündigungsrecht;197
17.10.1.6.4;§?650s Teilabnahme;197
17.10.1.6.5;§?650t Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer;197
17.10.1.7;Untertitel 3?Bauträgervertrag;197
17.10.1.7.1;§?650u Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften;197
17.10.1.7.2;§?650v Abschlagszahlungen;197
17.10.1.8;Titel 20?Bürgschaft;197
17.10.1.8.1;§?765 Vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft;197
17.10.1.8.2;§?766 Schriftform der Bürgschaftserklärung;198
17.10.1.8.3;§?767 Umfang der Bürgschaftsschuld;198
17.10.1.8.4;§?768 Einreden des Bürgen;198
17.10.1.8.5;§?769 Mitbürgschaft;198
17.10.1.8.6;§?770 Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit;198
17.10.1.8.7;§?771 Einrede der Vorausklage;198
17.10.1.8.8;§?772 Vollstreckungs- und Verwertungspflicht des Gläubigers;198
17.10.1.8.9;§?773 Ausschluss der Einrede der Vorausklage;198
17.10.1.8.10;§?774 Gesetzlicher Forderungsübergang;199
17.10.1.8.11;§?775 Anspruch des Bürgen auf Befreiung;199
17.10.1.8.12;§?776 Aufgabe einer Sicherheit;199
17.10.1.8.13;§?777 Bürgschaft auf Zeit;199
17.10.1.8.14;§?778 Kreditauftrag;200
17.10.1.9;Titel 21?Vergleich;200
17.10.1.9.1;§?779 Begriff des Vergleichs, Irrtum über die Vergleichsgrundlage;200
17.10.1.10;Titel 22?Schuldversprechen, Schuldanerkenntnis;200
17.10.1.10.1;§?780 Schuldversprechen;200
17.10.1.10.2;§?781 Schuldanerkenntnis;200
17.10.1.10.3;§?782 Formfreiheit bei Vergleich;200
